Договор на установку системы умный дом

Санкт-Петербург                                                                            «__» ________ 201_ г.

Жилец дома, находящегося по адресу _________________________________________, в лице ____________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО «Видеозащита.ру» в лице генерального директора Пунегова Г.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.   Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить  комплекс работ  по изготовлению и монтажу систем домашней автоматизации в помещения по адресу: __________________________________.

Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора.

1.        Цена работ по договору составляет _______ (__________________________________) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется  протокол соглашения о договорной цене.

2.Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.

2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.

2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.

2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ______________ 201 _ г.

2.2.2. Изготовить и смонтировать системы домашней автоматизации, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы.

2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

3. Расчеты по договору.

3.1 Оплата по настоящему Договору производится  с авансовым платежом.

3.2. Аванс в размере ______________ (____________________________________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» ______________ 201_ г.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.

4.Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.

5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « _ » __________ 201_ г. (включительно)

6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия.

7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность  на основании Устава.

7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 2), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года согласно Правилам гарантийного технического обслуживания систем домашней автоматизации (Приложение № 3).

7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа систем домашней автоматизации, выполняются силами Заказчика.

7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик вправе производить платное техническое обслуживание систем домашней автоматизации по действующим расценкам ООО «Видеозащита.ру».

8.Досрочное расторжение договора.

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством

9.Арбитраж.

9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

10.Изменения.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они  оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.

11.Юридические адреса сторон